【精品】工程协议书四篇
现如今,协议书起到的作用越来越大,签订协议书可以保护当事人的合法权益。一起来参考协议书是怎么写的吧,以下是小编收集整理的工程协议书4篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程协议书 篇1
一、索赔成立
1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的,于20xx年12月27日举行开工典礼,于20xx年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存
在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的.,由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种:
1、工期延长索赔,
2、工程变更索赔,
3、工程中断索赔,
4、工期终止索赔,
5、工程加速索赔,
6、意外风险和不可预见因素索赔,
7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更, 其中工期延长索赔分以下几部分组成:
1、人工费:
由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费:
因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费:
因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息:
主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。
5、措施费:
包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费:
工日:17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75,
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费:
挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计:1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为
5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元
索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
20___年__月__日
工程协议书 篇2
甲 方(责任人):乙 方(责任人):
甲方委托乙方承担恒天首府 1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作,为做好相关工作,甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上,经过双方协商,特签定协议书如下:
一、 工作内容:
甲方委托乙方承担 恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建 工程施工图预算工作。
工作内容主要包括:工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。
施工图预算范围包括:钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程,不包含任何安装工程。
二、 承包方式
乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价(不包括安装类的预算)的 1 ‰(千分之一)的固定比例计算预算费用。
三、 双方责任:
甲方责任:
(1)、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸(蓝图壹套)电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。
(2)、严格按照协议要求支付相关费用。
(3)、预算会审如在外地进行,应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费;出差时间限2天以内,且放在周末。
乙方责任:
(1)、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。
(2)、预算内容要求全面,正确,质量符合国家及陕西省的相关标准要求。
(3)、按期完成任务,及时参与甲方或审计单位的会审。
(4)、免费完成会审后的相关调整、修改工作(限2次);发生原则性的大修改时,其费用另行商定。
(5)、保存好甲方提供的图纸等资料,预算工作结束,及时完整返还甲方。
四、 完成日期要求:
(1)、20xx年 6 月 27 日,甲方提供全套的图纸;
(2)、至20xx年 7 月 16 日17:00时,完成全套预算工作;
五、预算费用的支付方式:
本合同按现金(人民币)支付或银行转账的方式付款,所有款项必须由乙方(责任人)亲自确认领取。
乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方,并由甲方组织内部初审,初审时间不超过3-5天。
初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰(千分之零点五)支付预付款;待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。
六、争议解决:
发生争议时,甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决,如协商不成,甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。
七、合同生效和终止:
本合同自双方签字后生效,完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后,本合同自然失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
相关补充条款:注:以上补充内容具有同等法律效力。
甲方(责任人):乙方(责任人):
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:710068 电 话:
电子信箱:
开户银行:
帐 号:
户 名:
工程协议书 篇3
甲方:
乙方:
经双方协商,就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议:
工程概况:
工程地点:
工程内容:
规 格:
协议金额: 元 (大写: 元整)。
双方责任:
甲方责任:
提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;
按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;
乙方负责提供工程的设计图纸,甲方签字确认效果图及施工方案,如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责;
甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行现场施工。
(一)乙方责任:
提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。
乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)
乙方按协议规定的工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;
乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。
工程因人为破坏,不可抗拒因素除外
霓虹灯质量保二年,数码管质量保三年。
付款方式:
双方签订制作安装协议后,甲方分二次向乙方支付工程款,即协议经双方签字生效后,首付50%的工程预付款 元;工程结构完工后再付30% 元 工程完工后经甲方验收合格后一次性付清(除2%质保金)余款 元
完工日期:
自双方签订协议后第二天算起为 天(即 年 月 日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。
附则:
1、本协议双方代表签字,双方单位盖章后生效。
2、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3、本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。
甲方单位: 乙方单位:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
工程协议书 篇4
甲方(委托付款方) :
乙方(付款方):
丙方(收款方):
甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在 年月日签订的《》合同,合同金额 八百零伍万元整 款项。
收款人(公司全称); 收款人开户银行全称: ;收款人账号:;
2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方,。(1)收款人名称;
(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方(委托付款方)乙方(付款方) 丙方(收款方) (签 章) (签 章) (签 章) 法定代表人:法定代表人: 法定代表人: (或授权代理人:)(或授权代理人:) (或授权代理人:)
年月日 年月日年月日